28369
Юридический канал Дмитрия Мирончук. С 2015 года телеграм-канал, с 2020 года юридическая компания mrnchk.ru Написать мне лично: @DmitryMir
Товарищи, тут мысль такая появилось, что Закон "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" дискриминирует людей с ограниченными возможностями.
Если кто не знает, то в службу финансового уполномоченного нельзя обращаться через представителя по доверенности. Гражданин может обратиться только лично или через законного представителя. Конституционный Суд РФ, кстати, в этом не увидел противоречий.
В связи с этим возникает вопрос, как человек с ограниченными возможностями (например, нет рук) должен обращаться в службу финансового уполномоченного?
Где родился, там и пригодился?
Российский бизнес активно выходит на рынки Азии и Востока, что видно по работе ПМЭФ. При работе с новыми странами требуется правовая поддержка — в иностранных законах есть свои сложности.
Достаточно ли адвокату или юристу только знания английского языка для работы с международным рынком? Нет, нужно и крепко разбираться и в английском праве.
По данным издания «Право.ру» только в ОАЭ открылось более десятка юр.компаний из РФ. Переезжают и представительства российского бизнеса. Работать в таких компаниях можно и удаленно, и с релокацией. Обновить свои знания английского права и разобраться в нюансах работы с другими странами, чтобы уйти с рублевого дохода, можно на курсе «Международное право для бизнеса» от Moscow Digital School.
Вы узнаете:
🔹 что делать, если бизнес в ЕС и США — как работать в условиях санкций,
🔹 какие есть условия для бизнеса в странах Востока — ОАЭ, Турция, Кипр,
🔹как можно избежать санкций — проводим компанию через Казахстан,
🔹что нужно учесть при работе с контрагентами — Китай и Гонконг,
и другие нюансы ведения бизнеса.
Доступ к материалам оставляем навсегда, чтобы вы могли использовать их в работе после окончания курса. Чтобы помочь с поиском работы, мы даем выпускникам доступ в Карьерный центр:
— работа над резюме,
—подбор вакансий,
— составление откликов и подготовка к прохождению собеседований,
В индивидуальном формате с карьерным экспертом — опытным специалистом.
📣 В июне округляем скидки на все курсы до 50%! Не упустите экватор года — все цены пополам.
Старт курса: 17 июня
Регистрация на курс открыта по ссылке
Промокод на скидку 10%: RUSLAW
erid LjN8KGBDL Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+ ОГРН 1197746524513 123242, г. Москва
Потребительский штраф с гражданина не взыскать
Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика (гражданина) неосновательного обогащения в связи с невыполнением ответчиком оплаченных работ.
ВС РФ направил дело на новое апелляционное рассмотрение, отметив, что между сторонами сложились отношения, вытекающие из договора подряда, в рамках которых истцом ответчику перечислялись денежные средства. Суд апелляционной инстанции с данным выводом согласился, определив наличие обязательства, при котором положения ст. 1102 ГК РФ не подлежат применению.
Таким образом, апелляционное определение содержит взаимоисключающие выводы.
Поскольку законодатель урегулировал вопрос об ответственности сторон по договору подряда, нормы о неосновательном обогащении в настоящем случае не могут быть применены.
Одновременно со взысканием в пользу истца неосновательного обогащения, суд апелляционной инстанции применил положения Закона о защите прав потребителей, взыскав с ответчика штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя и компенсацию морального вреда.
В ходе рассмотрения дела ответчик указывал, что между сторонами сложились договорные отношения, однако в них он выступал как физическое лицо, а не как индивидуальный предприниматель. Названным доводам ответчика правовая оценка судами апелляционной и кассационной инстанций не дана и применение Закона о защите прав потребителей к отношениям сторон в таком случае судами в мотивировочной части судебных постановлений не обосновано.
Судом апелляционной инстанции также не были проверены утверждения ответчика о том, что работы по изготовлению деревянной лестницы и кованых перил были выполнены, и что истец уклоняется от их приёмки, и не дана оценка представленным в подтверждение этого доказательствам, включая объяснения сторон.
(Определение СКГД ВС РФ от 21.05.2024 г. № 18-КГ24-28-К4)
⚡️ Опубликовано Постановление Пленума ВС РФ №12 от 04.06.2024г. "О подготовке дела к судебному разбирательству в арбитражном суде"
Читать полностью…
🚀Новый уровень бесплатных вебинаров от Б-152: космический Privacy-интенсив
Команда Б-152 снова делится свежими апдейтами в рамках космической одиссеи финального запуска «Data Protection Officer».
До 6 июня вы можете полететь на планету ПДн вместе с опытными экспертами Б-152 и узнать всё о «Поддержании соответствия 152-ФЗ». В маршрутном листе:
🌠 Дорожная карта для ответственного
🌠 Как поддерживать сайт в соответствии с требованиями 152-ФЗ
🌠 Реестр персональных данных по обновленному закону
🌠 Нарушение законодательства в области персональных данных. Полный разбор 2023-2024
Будет космически полезно! Участники рейса получат методички и бонусы: сразу после регистрации вам будет доступен первый из них: видеоурок о согласиях — все обновления за 2024 год🔥
➡️Записаться на интенсив
Когда страхователь не понесет ответственности за предоставление недостоверных сведений?
Истец обратился в суд с требованием к ответчику о взыскании убытков в размере выплаченного потерпевшим страхового возмещения, указав, что при заключении договора страхования гражданской ответственности ответчик предоставил недостоверные сведения о территории преимущественного использования транспортного средства, что привело к необоснованному уменьшению размера страховой премии.
ВС РФ направил дело на новое апелляционное рассмотрение, указав на то, что ответчик в ходе рассмотрения дела неоднократно заявлял о том, что заявление на страхование от его имени оформлял страховой агент истца, однако суд данному доводу оценки не дал.
В частности, ответчик указывал, что при заключении договора страховому агенту была предоставлена копия паспорта, в которой имелась вся необходимая информация о месте его регистрации и иные документы, необходимые для оформления страхового полиса, в связи с чем у страховщика имелись все сведения для определения территории преимущественного использования транспортного средства и применения соответствующего коэффициента.
Таким образом, суды не дали приведённым выше возражениям ответчика правовой оценки и не указали, в чём заключались действия страхователя, предоставившего при заключении договора требуемые для этого документы, по введению страховщика в заблуждение, основывая принятое решение на доказательствах, представленных истцом, чем нарушили принцип состязательности сторон гражданского процесса.
(Определение СКГД ВС РФ от 14.05.2024 г. № 14-КГ24-8-К1)
Первый шаг для начала международной карьеры — Юрист по ВЭД
Хотели бы вы работать на международном рынке и с зарубежными компаниями?
Работа с ВЭД — простой шаг к работе с иностранными юрисдикциями и выходу на международный уровень.
Квалифицированные юристы с экспертизой по внешнеэкономической деятельности всегда нужны бизнесу. Особенно сейчас, когда Россия "развернулась на Восток" — несмотря на санкции, торговый оборот с Китаем, Турцией и Казахстаном растет месяц к месяцу, но при работе с этим регионом есть специфика.
К тому же, только знания английского языка недостаточно. Работа с ВЭД это комплекс знаний про таможенное оформление, налоговые операции и санкционный комплаенс. В тонкостях ведения торговой деятельности на международной уровне можно разобраться на курсе «Юрист по ВЭД» от Moscow Digital School.
Во время обучения вы:
— Разберетесь в ограничениях ВЭД и сопровождении параллельного импорта;
— Изучите таможенное регулирование;
— Узнаете, как избежать самых распространенных ошибок в договорах с поставщиками из Китая и как правильно составлять контракты;
— Разберетесь в том, почему контракты заключенные на русском языке бывают недействительными;
— Научитесь работать с иностранными банками и оформлять документы учета и отчетности для валютного контроля;
И многое другое.
На курсе большое внимание уделено практическим занятиям: в конце курса вас ждет игровой суд, а в процессе обучения практические живые семинары вместе с экспертами. Для каждого ученика открыт бесплатный доступ в карьерный центр, который поможет найти работу с новыми навыками.
Успевайте купить курс-профессию со скидкой до 65% («Юрист по ВЭД» входит в их число).
Скидка 10% по промокоду: RUSLAW
Старт курса: 13 июня
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8K1Lg9 Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+ ОГРН 1197746524513 123242, г. Москва
Не включайте НДС в сумму страхового возмещения по договору, если не хотите платить больше
Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика страхового возмещения и процентов.
ВС РФ направил дело на новое рассмотрение и указал на следующее.
В данном случае, пункт 2.11 договора, включающий в расчет убытков суммы НДС, регулирует расчет итоговой суммы убытков, подлежащих возмещению страхователю.
При таких обстоятельствах у ответчика не было оснований для отказа в выплате суммы, равной НДС, урегулированной в пункте 2.11 договора, как и иных сумм, согласованных указанным договором.
(Определение СКЭС ВС РФ от 29.05.2024 г. № 305-ЭС23-27253 по делу № А40-267134/21)
Досрочное истребование кредита только вредит банку
Банк обратился в суд с иском к ответчику о взыскании задолженности по кредитным обязательствам умершего заемщика.
ВС РФ, направляя дело на новое рассмотрение, отметил следующее.
Как видно из материалов дела, имеется требование банка о досрочном погашении кредита от 24 марта 2017 г. в течение 30 дней с момента направления указанного уведомления, что свидетельствует о том, что истцом было реализовано право на истребование у заемщика досрочно всей суммы кредита, тем самым был изменен срок исполнения заемщиком обязательств по возврату основного долга и уплате процентов за пользование кредитом.
При указанных обстоятельствах срок исковой давности следует исчислять с момента неисполнения должником требования о досрочном возврате всей суммы кредита, тогда как с исковым заявлением банк обратился в суд 6 ноября 2020 г.
Доводы ответчика о пропуске срока исковой давности банком в связи с досрочным истребованием банком кредитной задолженности не были предметом проверки нижестоящих судов. В обжалуемых судебных актах обстоятельства досрочного истребования кредита банком не установлены.
(Определение СКГД ВС РФ от 14.05.2024 г. № 4-КГ24-19-К1)
⚡️ Опубликованы новые обзоры судебной практики
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ №1 (2024) от 29.05.2024г.
Обзор практики рассмотрения в 2023 году областными и равными им судами дел об усыновлении детей иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также гражданами РФ, постоянно проживающими за пределами территории РФ.
Обзор судебной практики рассмотрения гражданских дел, связанных с нарушением авторских и смежных прав в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Кассации не стоит брать на себя слишком много
Истец обратился в суд с иском к ответчикам о взыскании денежных средств по договору займа.
ВС РФ, направляя дело на новое кассационное рассмотрение, руководствовался тем, что в настоящем случае судебная коллегия по гражданским делам Четвёртого кассационного суда общей юрисдикции поддержала оценку доказательств судом первой инстанции, не указав при этом, в чём заключаются нарушения норм об оценке доказательств со стороны суда апелляционной инстанции.
Иная, отличная от произведённой судом первой инстанции, оценка доказательств судом апелляционной инстанции, наделённым такими полномочиями, сама по себе основанием для отмены апелляционного определения кассационным судом общей юрисдикции не является.
В настоящем случае кассационным судом общей юрисдикции при постановлении судебного акта не были соблюдены требования о его законности и обоснованности, а потому допущенные нарушения являются существенными и непреодолимыми, в связи с чем могут быть исправлены только посредством отмены судебного постановления.
(Определение СКГД ВС РФ от 14.05.2024 г. № 24-КГ24-3-К4)
Нет аренды - нет оснований для размещения конструкций
Гражданин обратился в суд с иском об оспаривании постановления администрации о демонтаже самовольно размещенных временных конструкций: автомойки, металлического ангара, заборного ограждения и павильонов.
ВС РФ, отказывая в удовлетворении требований, исходил из того, что администрация направила в адрес истца уведомление об отказе от договора аренды, которое было получено им. Данные обстоятельства свидетельствуют о расторжении арендных отношений между сторонами.
Установив, что истец не имеет права пользования земельным участком с кадастровым номером, администрация обоснованно приняла постановление о перемещении (демонтаже) самовольно размещенных конструкций, установленных на данном участке, который является территорией неразграниченной государственной собственности муниципального образования.
(Определение СКАД ВС РФ от 17.04.2024 г. № 18-КАД24-1-К4)
Неисправные подрядчики сильнее всего вредят бюджетным заказчикам
Министерство обратилось в суд с иском о взыскании с СРО в сфере строительства неосновательного обогащения и неустойки.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов о частичном удовлетворении иска, указал на то, что возврат неотработанного аванса является следствием неисполнения подрядчиком обязательств по договору подряда, а нормы о неосновательном обогащении применяются к отношениям по возврату аванса как общие нормы вследствие отсутствия прямого регулирования специальными нормами о подряде, не меняя источник возникновения данного обязательства – договор подряда.
Требование министерства по настоящему делу преследовало законную цель – возврат незаконно невозвращенных средств государственного бюджета.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации обязательств по договору строительного подряда заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором с использованием конкурентных способов заключения договора, субсидиарную ответственность несут саморегулируемая организация в пределах одной четвертой доли средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размер которого рассчитан в порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой организации, в зависимости от количества ее членов на дату предъявления требования о компенсационной выплате и установленного размера взноса в такой компенсационный фонд, принятого для каждого члена в зависимости от уровня его ответственности по обязательствам, возникшим на основании такого договора, в случае, если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо на момент заключения указанного в настоящей части договора являлись членами такой саморегулируемой организации.
Осуществление бюджетных расходов на оплату результатов подрядных работ, приобретаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, которые выполнены с отступлением в худшую сторону от задания заказчика, в том числе по объемам работ, используемым материалам, поставленному оборудованию, нарушает принцип эффективности использования бюджетных средств. Таким образом, требование министерства по настоящему делу преследовало законную цель – возврат незаконно невозвращенных средств государственного бюджета.
Учитывая изложенное, выводы судов о том, что СРО не несет субсидиарную ответственность в отношении неисполненного обязательства застройщика по возврату неотработанного аванса в связи с неисполнением им обязательств по договору строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, сделаны без учета существа нормативного регулирования в области договорных отношений.
При этом суды не оценили доводы министерства о том, что, не исполнив обязательства по договору строительного подряда и не возвратив неотработанный аванс, застройщик причинил министерству реальный ущерб в виде потери бюджетных средств.
(Определение СКЭС ВС РФ от 24.05.2024 г. № 305-ЭС23-27922 по делу № А40-293899/22)
Малоимущим надо помогать с жильем
Гражданин обратился в суд с иском к администрации о возложении обязанности предоставить жилое помещение по договору социального найма вне очереди.
ВС РФ направил дело на новое апелляционное рассмотрение, указав на то, что в случае признания жилого помещения в установленном порядке непригодным для проживания и не подлежащим ремонту и реконструкции законодатель предусмотрел возможность предоставления гражданам жилых помещений по договорам социального найма во внеочередном порядке, но при условии соблюдения общих требований жилищного законодательства применительно к предоставлению жилых помещений по договорам социального найма и подтверждения объективной нуждаемости в жилом помещении.
Поскольку истец признан малоимущим, принят на учет в качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения и является собственником единственного жилого помещения, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, то у истца возникло право на предоставление вне очереди благоустроенного жилого помещения по договору социального найма.
(Определение СКГД ВС РФ от 16.04.2024 г. № 89-КГ24-3-К7)
Судьи вредят сами себе снижая суммы расходов на оплату услуг представителя
Можно много говорить о том, почему снижения взыскания судебных расходов по оплате услуг представителя это плохо для нас, как для практикующих юристов. Это отсутствие учета инфляции, девальвация ценности труда юриста и отсутствие экономической целесообразности юрисдикционного решения конфликта, но это все разговоры в пользу бедных юристов. Причем проблема актуальна как для гражданского, так и для арбитражного процесса.
Закину тезис, или как модно сейчас говорить тейк, который можете использовать в процессе или обсудить с людьми на которых он направлен. Снижение судебных расходов увеличивает количество необоснованных судебных дел. Судьи сами себе увеличивают бессмысленную работу тем, что создают условия в которых «сутяжник» без особого финансового риска может затягивать судебных процесс. Справедливое возмещение судебных расходов также подтолкнет стороны искать компромиссы в споре. Используйте этот аргумент (ad bonum) к выгоде, а я поехал в суд.
В комментариях мем по этой теме.
Безуспешность арбитража - не повод возвращать сбор
Общество обратилось в суд с иском о взыскании с единоличного арбитра ad hoc неосновательного обогащения и убытков в виде уплаченных арбитражных сборов и государственных пошлин за рассмотрение заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений арбитража в связи с отказом в принудительном исполнении данных решений.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об удовлетворении иска, указал на то, что законом установлена возмездность процедуры третейского разбирательства, а обязанность стороны уплатить арбитражный сбор не зависит от результата третейского разбирательства.
При этом принудительное исполнение решения третейского суда не является обязательным элементом третейского разбирательства, поскольку стороны, заключая третейское соглашение, обязуются исполнить его прежде всего добровольно.
Соответственно гонорар арбитра и иные расходы, связанные с разрешением спора в арбитраже, основаны на законе и не могут быть взысканы в качестве неосновательного обогащения.
(Определение СКГД ВС РФ от 21.05.2024 г. № 5-КГ24-23-К2)
Средства детей-инвалидов – не трогать
Истец обратился в суд с требованием к приставу о возврате незаконно списанных средств из пенсии ребенка-инвалида, об отмене незаконно возбужденного исполнительного производства с истекшим сроком исковой давности, о снятии ареста с социального счета в банке.
ВС РФ удовлетворил требования, указав на то, что действующим законодательством не предусмотрено право обращать взыскание на социальную пенсию, установленную ребенку-инвалиду, по долгам опекуна.
Отсутствие номинального счета само по себе не меняет природы пенсии ребенка-инвалида, на которую нельзя обратить взыскание.
В данном случае суды формально подошли к разрешению спора, не учли всей совокупности обстоятельств, связанных с возможностью обращения взыскания на пенсию ребенка-инвалида, с учетом приведенного правового регулирования.
(Определение СКГД ВС РФ от 15.05.2024 г. № 49-КАД24-2-К6)
Альтернативная подсудность административных исков
Граждане обратились в суд с иском к управлению Росреестра об оспаривании решения о постановке на государственный кадастровый учет земельного участка по месту нахождения административного ответчика.
ВС РФ отменил акты нижестоящих судов о возвращении иска по мотиву неподсудности, указав на то, что по данной категории административных споров административный истец вправе обратиться в суд за защитой нарушенного, по его мнению, права в суд по месту нахождения административного ответчика.
Возможность подачи административного искового заявления об оспаривании действий, решений органа государственной власти, иного государственного органа также в суд по месту осуществления своих полномочий, совершения исполнительных действий, возможности возникновения правовых последствий оспариваемых решений, действий является дополнительной гарантией, направленной на обеспечение доступа гражданина к правосудию, предоставляет заявителю возможность выбора суда, в который он может обратиться.
(Определение СКАД ВС РФ от 15.05.2024 г. № 3-КАД24-3-КЗ)
🎚️ Делить супружеское имущество лучше до завершения процедуры банкротства
Истец обратился в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества к бывшей супруге, ссылаясь на то, что истцом были произведены платежи по кредиту, оформленному во время брака.
ВС РФ направил дело на новое рассмотрение и отметил, что освобождение гражданина после завершения процедуры банкротства от дальнейшего исполнения всех непогашенных личных денежных обязательств влечет за собой освобождение и от общих денежных обязательств супругов.
При этом, процедура банкротства в отношении ответчика была завершена до погашения истцом кредитного долга.
(Определение СКГД ВС РФ от 14.05.2024 г. № 4-КГ24-13-К1)
Стране нужны летчики
Гражданин обратился в суд с иском об оспаривании действий главнокомандующего ВКС России, начальника военного авиационного училища, командира войсковой части, связанных с направлением на медицинское освидетельствование, отчислением из военного авиационного училища и увольнением с военной службы.
ВС РФ направил дело на новое рассмотрение, указав на то, что судами оставлено без внимания то обстоятельство, что академическая задолженность и невозможность прохождения истцом государственной итоговой аттестации были обусловлены объективными обстоятельствами, связанными с резким ухудшением его состояния здоровья, проведением операции в период практики и нежеланием прохождения медицинского освидетельствования для признания его негодным к военной службе до истечения 4 месяцев после выписки из медицинского учреждения.
Ошибочным является и вывод суда об отчислении административного истца из военного авиационного училища по собственному желанию, которое в действительности явилось следствием введения его в заблуждение командованием, а сама процедура отчисления проведена с нарушением установленного порядка.
При таких данных по делу подлежали выяснению имеющие существенное значение обстоятельства, связанные с причинами возникновения у истца академической задолженности, невозможности ее ликвидации в установленные сроки, а также прохождения государственной итоговой аттестации. Однако этого сделано не было.
Приведенные в кассационной жалобе доводы, указывающие наряду с вышеизложенным на наличие оснований для прохождения административным истцом промежуточной и государственной итоговой аттестации в иные сроки и нарушение порядка отчисления его из военного авиационного училища, имели существенное значение для дела и подлежали проверке в судебном заседании суда первой инстанции с последующей оценкой наряду с иными доказательствами.
(Определение СКДВ ВС РФ от 23.05.2024 г. № 224-КАД24-4-К10)
Проценты по коммерческому кредиту под мораторий не попадают
Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика неустойки и процентов по коммерческому кредиту в рамках контракта.
ВС РФ, направляя дело на новое рассмотрение в части, указал на то, что коммерческий кредит по своей правовой природе является не санкцией по отношению к должнику, а одним из видов займа, а проценты, взимаемые за пользование коммерческим кредитом (в том числе суммами аванса, предварительной оплаты), являются платой за пользование денежными средствами.
Проценты, подлежащие уплате за пользование денежными средствами, предоставленными по договору займа, кредитному договору либо в качестве коммерческого кредита, не являются финансовыми санкциями, поэтому при разрешении споров о взыскании указанных процентов следует исходить из того, что в период действия моратория эти проценты, по общему правилу, продолжают начисляться (в отсутствие дела о банкротстве, возбужденного в трехмесячный срок, судебной рассрочки).
(Определение СКЭС ВС РФ от 31.05.2024 г. № 305-ЭС24-3482 по делу № А40-48222/23)
Водитель с доверенностью = законный владелец
Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика ущерба, причиненного в ДТП.
ВС РФ направил дело на новое апелляционное рассмотрение, указав на то, что законным владельцем источника повышенной опасности, на которого законом возложена обязанность по возмещению вреда, причиненного в результате использования источника повышенной опасности, является юридическое лицо или гражданин, эксплуатирующие источник повышенной опасности в момент причинения вреда в силу принадлежащего ему права собственности, права хозяйственного ведения, права оперативного управления либо в силу иного законного основания, в том числе на основании доверенности.
В данном случае передача транспортного средства от собственника (третьего лица) другому лицу была оформлена доверенностью.
Факт управления ответчиком транспортным средством в момент ДТП на основании доверенности, выданной собственником, судами первой и апелляционной инстанции под сомнение поставлен не был.
Наличие же или отсутствие страхования гражданской ответственности может являться лишь одним из доказательств передачи владения в спорных случаях.
С учетом изложенного вывод судов о возложении на собственника ответственности за причиненный истцу вред по мотиву только лишь отсутствия страхования гражданской ответственности причинителя вреда не соответствует подлежащим применению нормам права.
(Определение СКГД ВС РФ от 14.05.2024 г. № 81-КГ24-5-К8)
🤔 Как юристу с дипломом бакалавра выбрать востребованную специализацию
Одно из перспективных направлений, в котором юрист может развиваться после бакалавриата, — цифровое право.
Магистратура Нетологии и ТюмГУ «IT-юрист» поможет погрузиться в сферу с поддержкой опытных наставников. В процессе обучения студенты познакомятся с коллегами и экспертами в отрасли и поработают над кейсами крупных компаний.
4 июня пройдёт день открытых дверей программы, где её академический руководитель расскажет о дисциплинах и преподавателях, стажировках и нетворкинге.
Бесплатная встреча — это отличная возможность присмотреться к задачам IT-юриста, узнать, что нужно для поступления, и оценить свой интерес к специализации.
🔗 Присоединяйтесь, чтобы определиться с карьерным треком: https://netolo.gy/dcn5
Реклама ООО “Нетология” 2VSb5wF2x3A
Присвоение найденного мобильного телефона является кражей
Пост для не юристов. Поделитесь с друзьями, которые могут этого не знать.
Сокрытие найденного мобильного телефона, находящегося в рабочем состоянии и имеющего идентификационные признаки, и распоряжение чужим имуществом как своим собственным, с учетом тайного способа обращения с потерянной вещью, сокрытия самого факта ее обнаружения и принадлежности другому лицу, является кражей и уголовно наказуемо.
Нельзя подать несколько одинаковых исков подряд, чтобы какой-нибудь удовлетворили
Гражданин обратился в суд с иском об оспаривании решения администрации об отказе в предоставлении в собственность за плату земельного участка.
ВС РФ, оставляя иск без рассмотрения, исходил из того, что на дату поступления иска имелось возбужденное ранее дело № 2а-3426/2024 по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.
Следует отметить, что уточнение истцом своих требований в процессе рассмотрения дела № 2а-3426/2024 и после принятия решения по настоящему делу не имеет существенного значения, так как на указанные даты сохранялись основания для возвращения административного иска и для оставления административного иска без рассмотрения.
(Определение СКАД ВС РФ от 22.05.2024 г. № 67-КАД24-2-К8)
Мнение: Судебные издержки должны возмещаться вне зависимости от доказательств их несения
Продолжаем делать судебные расходы снова великими. Все кто считает, что сотрясаем воздух и "система посмеётся" — добро пожаловать в комментарии. Все кто со мной - распространяем нарратив. 🤑
Мой тезис следующий: лицо, заявляющие о взыскании судебных издержек может подтвердить их, путем подтверждения обязательств возникших перед представителем по делу. Необходимо изменить подход, что лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения. Как это указано в пункте 10 Постановления Пленума ВС РФ от 21 января 2016 г. №1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела».
Мне могут возразить, что участники процесса будут неограниченны в суммах судебных издержек. В ответ я задам вопрос: а что изменится? Опять же сохраняется механизм взыскания судебных издержек «в разумных пределах», который работает даже в противоречии с пунктом 11, того же Постановления Пленума (суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов).
Более того, ГПК РФ предусматривает взыскание расходов на оплату услуг адвоката без фактического несения его стороной. В случае, если в установленном порядке услуги адвоката были оказаны бесплатно стороне, в пользу которой состоялось решение суда, расходы на оплату услуг адвоката взыскиваются с другой стороны в пользу соответствующего адвокатского образования. (п. 2 ст. 100 ГПК РФ).
На данном этапе, такому подходу противоречит только пункт 10 Постановления Пленума ВС РФ. Так как в процессуальных кодекса использован термин "расходы" . Исходя из лингвистического толкования, термин «расходы» включает в себя возникновение обязательств, приводящих к уменьшению капитала, а не только финансовые траты.
#сделаемсудебныерасходысновавеликим ☝️
Какой-то слишком большой хештег
Сколько дел в работе у судей каждый день? 5, 10? Как юристу или адвокату обратите внимание на свое и донести факты четко и прозрачно?
Это можно сделать с помощью правильной подготовки и верстки документов. Есть негласные стандарты и традиции, но они могут "замыливать" взгляд.
Legal Design - про комплексный подход к работе с документом, про донесение фактов простым языком и упрощение работы. Специалисты в праве не должны быть дизайнерами, и этого не требуется. Разобраться в основах можно на курсе Legal Design от Moscow Digital School.
Чем это полезно для юристов и адвокатов (и о чем расскажем на курсе):
Как суды реагируют на Legal Design с разбором кейса;
Как с помощью изменений ускорить согласования внутри крупной компании вдвое;
Правильно составленная кассационная жалоба как секретное оружие: как добиться пересмотра дела с помощью Legal Design;
И многое другое.
Программа будет полезна и начинающим, и опытным юристам. Стоимость курса 1 999 рублей, продолжительность 1,5 недели. В программе курса видео-лекции + практикум с отработкой домашних заданий.
Подробнее о программе и регистрация по ссылке.
erid LjN8KYeVd Реклама. Организатор Акции ООО «Диджитал Скиллс» 18+ ОГРН 119774652451, 123242, г. Москва
🎚️Копию жалобы можно отправить на электронную почту ответчика
Истец обратился в суд с иском о защите прав потребителя к ответчику.
ВС РФ, направляя дело на новое кассационное рассмотрение, указал на следующее.
Оставляя без движения кассационную жалобу истца, а затем возвращая ее без рассмотрения по существу, судья Третьего кассационного суда общей юрисдикции указал, что к кассационной жалобе не приложены документы, подтверждающие направление или вручение другим лицам, участвующим в деле, копий кассационной жалобы и приложенных к ней документов, если копии у них отсутствуют.
Между тем, как следует из материалов дела, кассационная жалоба подана истцом в электронном виде посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте названного районного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с приложением документа, подтверждающего направление копии кассационной жалобы ответчику по адресу электронной почты и получение ее последним.
При этом вывод суда кассационной инстанции о том, что направление кассационной жалобы ответчику по адресу электронной почты, который не указан как адрес для направления юридически значимых сообщений, при наличии в материалах дела доказательств переписки ответчика с истцом с использованием указанного средства коммуникации и ссылки на него на официальном сайте ответчика как на способ связи с ответчиком, противоречит требованиям процессуального права и разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
(Определение СКГД ВС РФ от 16.04.2024 г. № 78-КГ24-10-КЗ)
Начните своё путешествие в мир киберправа уже сегодня! 🚀
Мы рады представить вам CyberLaw School — эксклюзивный онлайн-курс по киберправу, разработанный нашими друзьями из юридической фирмы Digital Rights Center специально для юристов, желающих овладеть одной из самых востребованных и перспективных областей права.
🔹Полный курс состоит из 7 модулей:
- Basics & Internet Governance
- ISP & Intermediaries
- Data privacy & AI
- IP & Domains
- Crypto & Fintech
- Forensic
- Tax & Ad
🔹 Пройдя его, вы узнаете секреты и лайфхаки:
- законодательства в области кибербезопасности;
- защиты своей информации и данных;
- приватности в области криптовалют и блокчейна;
- практических навыков работы с киберпреступлениями и многое другое.
🔹 Почему стоит выбрать этот курс?
- программа обучения построена на реальных кейсах;
- ведущие эксперты в области киберправа в роли преподавателей;
- гибкий график обучения, позволяющий совмещать учёбу с работой;
- полезные знакомства и нетворкинг с лучшими экспертами области
- гайдлайны и лайфхаки для IT-юристов
- сертификат об окончании курса, повышающий вашу конкурентоспособность на рынке труда.
🎯 Курс идеален для:
- Юристов, стремящихся расширить свои профессиональные горизонты и повысить свой доход
-In-house юристов технологичных компаний
-Юристов НПО и научных учреждений
-Студентов и аспирантов юридических факультетов
📅Старт занятий 3 июня
Для первых 10 человек действуют особые условия:
💥Консультация с основателем курса Саркисом Дарбиняном
💥Бесплатный и неограниченный по времени доступ ко всей базе знаний, где собраны учебные пособия, кейсы из практики, отчеты и многое другое
👉 Зарегистрируйтесь здесь и откройте дверь в будущее киберправа!
#реклама
Собственник автомобиля не всегда отвечает за вред, причиненный в ДТП
Истец обратился в суд с иском к ответчикам о взыскании ущерба, причиненного в результате ДТП.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об удовлетворении иска и направляя дело на новое апелляционное рассмотрение, руководствовался следующим.
Субъектом ответственности за причинение вреда источником повышенной опасности является лицо, которое обладало гражданско-правовыми полномочиями по использованию соответствующего источника повышенной опасности и имело его в своем реальном владении и использовало на момент причинения вреда.
Ответственность за причиненный источником повышенной опасности вред несет его собственник, если не докажет, что право владения источником передано им иному лицу в установленном законом порядке либо источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц.
Как указывает заявитель кассационной жалобы, на момент ДТП владельцем транспортного средства являлся водитель (соответчик), который управлял им на законных основаниях, гражданская ответственность водителя как владельца данного источника повышенной опасности была застрахована на основании полиса ОСАГО.
Суд апелляционной инстанции ошибочно указал, что сам по себе факт включения соответчика в страховой полис как лица, допущенного к управлению транспортным средством, передачи ему ключей и регистрационных документов на автомобиль подтверждает волеизъявление собственника (ответчика) на передачу данного имущества в пользование, но не свидетельствует о передаче права владения автомобилем в установленном законом порядке, поскольку использование другим лицом имущества собственника не лишает последнего права владения им, а следовательно, не освобождает от обязанности по возмещению вреда, причиненного этим источником повышенной опасности.
(Определение СКГД ВС РФ от 23.04.2024 г. № 42-КГ24-1-К4)
